S
o
l
u
z
i
o
n
i
d
i
V
e
n
t
i
l
a
z
i
o
n
e
Condizioni Generali di Vendit
a
ORDINI DI ACQUISTO
L’ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto da parte dell’Acquirente, mentre è da ritenersi
accettato da Aldes, unicamente a seguito della conferma di ordine o dell’evasione dell’ordine stesso.
Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi ad Aldes per iscritto e completi in ogni parte, necessaria per
la corretta individuazione dei Prodotti e Servizi richiesti. Non verranno accettati ordini telefonici o verbali.
Sono accettate modifi
che all’ordine o annullamenti, purché comunicati entro 3 giorni dalla data d
i
ricevimento dell’ordine stesso. In ogni caso non verranno accettati annullamenti parziali o totali di ordini
relativi a materiali, espressamente costruiti su richiesta dell’Acquirente.
PREZZI
I prezzi riportati su listini e pubblicazioni sono informazioni prive di valore vincolante, non potend
o
considerarsi “offerta al pubblico”
.
Aldes ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa comunicazion
e
ai Clienti.
I prezzi applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’Ordine stesso. I prezzi
sono riportati al netto di I.V.A
.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti, anche in caso di ritardo nella consegna, oppure
di perdita totale/parziale della merce non imputabile ad Aldes.
In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una sola scadenza comporta l’esigibilità del saldo
delle altre scadenze ai sensi dell’art. 1186 c.c.
Assegni, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti effettuati unicamente al relativo buon
fi
ne degli stessi. Il pagamento con tratte, cambiali o comunque dilazionato non costituisce novazione de
l
credito, né pregiudizio al patto di riservata proprietà, né alla competenza territoriale. Qualora sia convenuto
un pagamento cambiario, sono a carico dell’Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente.
RITARDI NEI PAGAMENTI
In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento convenuti, Aldes applicherà automaticamente interessi
commerciali, ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002. Gli interessi moratori sono dovuti per il periodo
intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell’effettivo pagamento.
In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di
elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell’Acquirente, Aldes si riserva
di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di
ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita.
Inoltre Aldes, in caso di ritardo nell’adempimento da parte dell’Acquirente, di elevata esposizione o di
diminuzione nell’affi
damento (rischio di insolvenza) avrà la facoltà di
:
- esigere il pagamento anticipato o in contrassegno o la prestazione di idonee garanzie
;
- sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento
;
- revocare le dilazioni di pagamento convenute, rendendo pertanto immediatamente esigibili tutti i crediti
dell’Acquirente.
RESA
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le merci verranno rese franco magazzino Aldes. In caso di reso porto
assegnato, espressamente concordato tra le parti, sarà cura di Aldes scegliere un corriere di propria fi
ducia
.
Aldes, ai sensi dell’art. 1510 comma 2 c.c., si intende liberata dall’obbligo della consegna con l’affi
do dell
e
merci al vettore incaricato.
L’Acquirente, al momento della ricezione delle merci, è tenuto alla verifi
ca della qualità/quantità rispetto
a
quanto indicato nell’ordine. In caso di anomalie o vizi riscontrati immediatamente, potrà non accettare la
consegna comunicando immediatamente ad Aldes i motivi del ri
fi
uto
.
TERMINI DI CONSEGN
A
I termini di consegna decorrono dal giorno dell’accettazione dell’ordine da parte di Aldes.
Aldes non è responsabile di eventuali ritardi nella consegna in caso di forza maggiore o eventi straordinari
,
penuria di materia prime, restrizione di fonti energetiche. I ritardi imputabili ad Aldes non potranno comunque
dar luogo ad eventuali richieste di risarcimento. L’Acquirente deve prendere in consegna le merci anche in
caso di consegne parziali o successive alla data convenuta. Saranno a carico dello stesso tutte le spese
generate dal mancato ritiro della merce.
In caso di modifi
che all’ordine, che siano state concordate dalle parti ai sensi delle presenti Condizioni d
i
Vendita, il termine di consegna verrà automaticamente prorogato del tempo necessario per l’esecuzione
dell’ordine, così come modifi
cato
.
I termini di consegna possono essere altresì prorogati da Aldes qualora l’Acquirente si sia reso inadempiente
nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture
.
Premesso che:
Aldes garantisce che la fornitura è conforme alle specifi
che dell’ordine, rispetta norme e regolament
i
vigenti, è adatta all’impiego richiesto e priva di difetti tali da renderla inidonea all’uso. Aldes garantisce e
certifi
ca il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili, incluse le disposizioni legislative emanate dall
a
Comunità Europea, le normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell’ambiente,
la marcatura etc..
Tutti i prodotti sono coperti da 2 anni di garanzia dalla data di consegna, in conformità al Decreto Legislativ
o
2 febbraio 2002, n. 24. La garanzia non opera in caso di manomissione della merce, deterioramento per
causa non imputabile ad Aldes, utilizzo della merce al di fuori dei limiti di utilizzo consueti o stabiliti d
a
apposite norme o indicati nella documentazione tecnica consegnata o reperibile sul sito www.aldes.it
.
Il non funzionamento del sistema complessivo in cui la merce verrà inserita, non comporterà responsabilit
à
da parte di Aldes, dato che quest’ultima non effettua montaggio, collegamenti e lavori accessori.
Per interventi diretti presso L’Acquirente, anche durante il periodo di garanzia, dovranno essere rimborsat
e
le spese di viaggio del personale
.
Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di insolvenza o ritardat
i
pagamenti da parte del Acquirente.
L’Acquirente riconosce esplicitamente il valore totale della fornitura come limite massimo della responsabilit
à
economica da parte di Aldes.
RECLAMI E NON CONFORMITÀ
L’Acquirente deve in ogni caso comunicare per iscritto, entro 5 (cinque) giorni, le non conformità rilevate e
d
i vizi delle merci. In caso di vizi occulti, il termine di cui sopra decorrerà dalla scoperta del vizio, purché l
a
denuncia avvenga, a pena di decadenza, entro un massimo di 1 (un) anno dalla consegna. Il reclamo dovr
à
essere formulato per iscritto ed indirizzato ad Aldes a mezzo raccomandata. nel reclamo dovranno esser
e
indicati tutti i dati necessari per rintracciare la spedizione: numero di ordine, ddt, fattura ecc. Aldes, a proprio
insindacabile giudizio ed in relazione allo stato e tipologia della merce, potrà:
- fornire la merce mancante in caso di errore sulla quantità;
- riparare/sostituire la merce viziata;
- emettere nota di credito e disporre il ritiro della merce.
Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i termini espressamente indicati nelle Condizioni Generali di Vendita
non verrà preso in considerazione, e la merce sarà ritenuta conforme sotto ogni aspetto.
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Aldes si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modi
fi
che legate all’evoluzione dello svilupp
o
tecnologico del prodotto. Il contenuto del catalogo può essere modifi
cato senza preavviso. Le fotogra
fi
e
o rappresentazioni grafi
che dei prodotti sono puramente indicative e hanno lo scopo di mostrare l’aspett
o
estetico pertanto non rappresentano motivo di vincolo o di contestazione. Eventuali dubbi o precisazion
i
potranno essere richiesti ai nostri referenti tecnici e commerciali
.
RISERVA DI PROPRIETÀ
Fino a che non sia stato effettuato il completo pagamento della fornitura, i materiali venduti rimangono d
i
proprietà di Aldes e possono essere rivendicati non valendo per gli stessi il regime legale delle pertinenze
o
degli immobili per destinazione o incorporazione
.
FORO COMPETENTE
Il Foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall’interpretazione ed applicazione dell
e
presenti Condizioni è il Foro di Modena. La legge applicabile al rapporto contrattuale è la legge italiana.L
e
presenti Condizioni Generali di Vendita defi
niscono le modalità e le condizioni di vendita dei prodotti fornit
i
da Aldes. Tutti i contratti di vendita, se non diversamente concordato, sono regolati dalle presenti Condizion
i
Generali di Vendita, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni offerta, ordine e conferma d’ordin
e
di acquisto dei Prodotti e Servizi. Aldes si riserva il diritto insindacabile di modifi
care in qualsiasi momento l
e
Condizioni, dandone espressa comunicazione ai Clienti.
GARANZIE E RESPONSABILITÀ
80
Catalogo Terziario - edizione 01.2025
